1. ПРЕАМБУЛА
Г. Москва
17/12/2024
1.1. Публичная оферта является официальным публичным предложением Индивидуального предпринимателя Шачина Антона Сергеевича (ОГРНИП 322774600654416; ИНН 770704080870), далее по тексту «Поставщик», с одной стороны, адресованное к неограниченному кругу физических лиц, исключая индивидуальных предпринимателей, далее по тексту «Покупатель», с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», а каждый индивидуально «Сторона», заключить на одинаковых для всех условиях и в электронном виде, Договор на поставку (далее по тексту «Договор») на нижеизложенных условиях.
1.2. Актуальная редакция Публичной оферты опубликована Поставщиком на веб-сайте в разделе «Публичная оферта» и круглосуточно доступна для любого посетителя. «Веб-сайт» — совокупность программ для ЭВМ, баз данных, графических и информационных материалов, содержащихся в информационной системе, доступ к которой обеспечивается посредством сети «Интернет» расположенный по постоянному URL адресу: https://coulight.ru/oferta_FL.
1.3. Заключение Договора осуществляется в момент принятия пользователем условий Публичной оферты путем совершения акцепта (п. 2 ст. 437 ГК РФ, п. 3 ст. 438 ГК РФ), в результате чего, указанное лицо становится Покупателем в рамках Договора заключенного с Исполнителем. Акцепт равносилен заключению Договора в простой письменной форме на условиях, изложенных в Публичной оферте, без подписания сторонами его письменного экземпляра, что создает для сторон взаимные права и обязанности, за неисполнение которых, наступает установленная законом ответственность.
1.4. Акцепт — это полное и безоговорочное принятие Покупателем условий Публичной оферты путем совершения одного или нескольких конклюдентных действий с помощью веб-сайта: 1) активация специального флажка («чекбокса»): «Я ознакомлен (-на) и согласен (-на) с Публичной офертой и Политикой конфиденциальности, даю свое согласие на обработку моих персональных данных» и (или) «Я ознакомлен (-на) и согласен (-на) со Спецификацией к Договору» в контрольном пункте специальной формы на веб-сайте.; 2) Оплата cчета или его части; 3) Иные встречные действия Покупателя. Указанные конклюдентные действия, совершенные по отдельности или в совокупности, имеют для сторон юридическую силу письменного согласия.
1.5. Покупатель получил от Исполнителя необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую возможность их правильного выбора, предусмотренную Законодательством Российской Федерации.
1.6. Если Покупатель не согласен с условиями Публичной оферты целиком, либо ее отдельными частями, Поставщик настоятельно призывает Покупателя воздержаться от совершения акцепта, оформления заказа или иного использования веб-сайта.
1.7. Предложение о заключении Договора не может быть отозвано Покупателем самостоятельно и действует до даты его отзыва Исполнителем, при условии фактической доступности и работоспособности веб-сайта, за исключением иных случаев, предусмотренных законом.
1.8. Срок действия Договора: до полного исполнения сторонами своих обязательств. Исчисляется начиная со дня совершения акцепта и заканчивается в день подписания сторонами Акта приема-передачи.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1 Покупатель поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства по поставке Изделий, указанных в Приложениях (Спецификациях), и/или Счете к настоящему Договору.
2.2. Покупатель подтверждает получение всей необходимой информации о товарах, включая характеристики, цены и порядок их эксплуатации, до момента Акцепта.
2.3. Конкретные этапы, характеристики Изделий, объем и сроки выполнения работ, сроки доставки и монтажа Изделий, являющихся предметом настоящего Договора, определяются в Спецификациях и/или Счетах, составляющих неотъемлемую часть Договора. Если срок поставки не указан отдельно, то по умолчанию он составляет 80 рабочих дней с момента оплаты Изделий.
2.4. Качество изделий соответствует Стандартам Поставщика, доступным к ознакомлению по интернет-ссылке https://coulight.ru/documents/quality_standards .
3. CТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Общая стоимость Изделий по настоящему договору определяется Спецификациями и/или Счетами, которые могут дополняться по мере необходимости.
3.1.1. В случае, когда на момент заключения Договора отсутствуют все параметры Изделий и/или если требуется финальный замер, то оплаты могут производиться на основании Коммерческого предложения и/или счетов, в которых указывается предварительная стоимость Изделий. Однако, после окончательного замера и уточнения параметров составляется финальная Спецификация и/или Счет с уточненными ценами, а также осуществляется перерасчет цен.
3.2. Оплата Изделий производится на условиях, указанных в Спецификациях и/или Счетах.
3.3. Оплата производится в рублях, если в Коммерческом предложении/Счете/Спецификации указана иная валюта — то оплата производится в рублях по курсу ЦБ на день оплаты.
4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
4.1. Поставщик обязуется поставить Изделия с качеством и в срок, установленными в Спецификации.
4.2. Поставщик вправе досрочно исполнить свои обязательства по настоящему Договору с соблюдением всех требований к качеству выполненных работ.
4.3. Сроки выполнения работ по настоящему Договору могут быть изменены только по соглашению сторон, оформленному в форме дополнительного соглашения к настоящему Договору.
4.4. Покупатель обязан осуществить оплату стоимости Изделий, выполняемых Поставщиком, на условиях, согласованных Сторонами в статье 2.
5. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
В случае, если Спецификациями или Счетами предусмотрены монтажные работы, должны исполняться следующие условия:
5.1. Покупатель предоставляет Поставщику помещения для монтажа, в которых завершены строительные и отделочные работы.
5.2. Монтажные поверхности, к которым закрепляются Изделия готовы, покрыты финишным покрытием и подготовлены к монтажу за счет и силами Покупателя.
5.3. Если требуется подключение Изделий к электрическим сетям Покупателя, то выводы подключения сделаны согласно требованиям Поставщика, а также имеют соответствующие автоматические выключатели и отключены от электропроводки
5.4. В помещении, где осуществляется монтаж, присутствуют розетки с напряжением 230В для подключения инструмента не далее, чем в 10 метрах от места монтажа
5.5. Подключение Изделий к электрическим сетям и слаботочный сетям контроля:
5.6. В случае задержки выполнения обязательств Покупателя по подготовке к монтажу, согласно настоящему разделу, срок выполнения обязательств Поставщиком увеличивается пропорционально без применения штрафов, неустоек и пеней в отношении Поставщика.
5.7. В случае предоставления Покупателем недостоверной информации о готовности помещений к монтажу, выявленных при прибытии соответствующих специалистов Поставщика, Покупатель уплачивает штраф в размере 10000 рублей.
5.8. Непредоставление Поставщику информации со стороны Покупателя (например, об особенностях подключения, несущих поверхностях, закладных и т.д.) снимает с Поставщика ответственность за возможность исполнения Поставщиком Монтажных работ, или может вызвать увеличение их стоимости.
5.9. Поставщик вправе привлекать третьих лиц (субподрядчиков) для выполнения монтажных работ, предусмотренных настоящим Договором, при условии, что такие субподрядчики обладают необходимыми квалификацией и опытом для надлежащего выполнения обязательств.
Привлечение субподрядчиков не освобождает Поставщика от ответственности за качество и сроки выполнения работ. Поставщик несет полную ответственность перед Покупателем за действия, бездействие и результаты работы привлеченных субподрядчиков как за свои собственные.
6. ГАРАНТИИ
6.1. Гарантийный срок на Изделия, составляет 12 месяцев.
6.2. Гарантия недействительна в следующих случаях:
6.3. В случае обнаружения несоответствия Изделий качеству, выявленных в процессе использования (скрытые дефекты), в течение гарантийного срока, факт которых подтвержден актом, подписанным уполномоченными представителями Сторон, Поставщик обязан произвести устранение недостатков или замену некачественного Изделия в течение 30 (Тридцати) календарных дней.
6.4. В случае предоставления необоснованных гарантийных претензий Покупателем, а также в случае дефектов по вине Покупателя, экспертиза Изделий осуществляется за его счет.
7. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ
7.1. При готовности Изделий к поставке Поставщик обязан известить об этом Покупателя в двухдневный срок. Извещение Покупателя может осуществляться любым способом, предусмотренным настоящим договором в пунктах, посвященных обмену юридически значимой информацией.
7.2. Покупатель обязан провести приёмку изделий по количеству, комплектности, внешнему виду, явным (визуально обнаруживаемым) недостаткам в течение трёх календарных дней с момента поставки Изделий или завершения монтажа, если монтаж предусмотрен настоящим договором.
В случае отсутствия замечаний, направленных Поставщику в указанный срок, изделия считаются принятыми Покупателем по количеству, комплектности и внешнему виду.
7.3. Документооборот, а также действия по сдаче/приему Изделий, работ может осуществляться способами обмена юридически значимой информацией, предусмотренной настоящим договором, в том числе с помощью СМС-подтверждения.
7.4. Изделия, поставляемые в рамках настоящего Договора, изготовленные по индивидуальному заказу Покупателя, включая изделия, созданные на основе предоставленных Покупателем размеров, требований, технических характеристик или иных индивидуальных параметров, не подлежат возврату и обмену в соответствии с положениями статьи 26.1 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей».
Покупатель подтверждает, что данные изделия не могут быть использованы для иных целей и соответствуют его индивидуальным требованиям. В случае отказа Покупателя от принятия таких изделий Поставщик вправе требовать компенсации фактически понесенных затрат, связанных с их изготовлением, транспортировкой и иными сопутствующими расходами.
Настоящий пункт не исключает права Покупателя предъявлять претензии в отношении качества изделий в рамках гарантийных обязательств, установленных настоящим Договором.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и условиям настоящего Договора.
8.2. За просрочку изготовления Изделий Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0.1% от суммы оплат по договору за каждый день просрочки, но не более 10% от общей суммы договора.
8.3. За просрочку оплаты Изделий Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере 0.1% от суммы неоплаченной части за каждый день просрочки, но не более 10% от общей суммы договора. Поставщик имеет право не отгружать Изделия в случае нарушения условий оплаты Покупателем до момента их оплаты. В этом случае соответствующая задержка не является просрочкой со стороны Поставщика
8.4. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых по договору обязательств.
8.5. Требование уплаты неустойки является правом, а не обязанностью стороны, права которой нарушены. Неустойка начинает исчисляться с момента соответствующего письменного требования одной из Сторон.
8.6. Стороны освобождаются от ответственности за возмещение любых косвенных убытков, включая упущенную выгоду, моральный вред, простои, расходы на третьих лиц и иные аналогичные потери, которые могут возникнуть у одной из Сторон в результате задержек, нарушения сроков поставки, исполнения или неисполнения обязательств по настоящему договору, за исключением случаев умышленного нарушения условий договора.
8.7. Поставщик не несет ответственности за повреждения Изделий, причиненные действиями третьих лиц, например, некорректным подключением изделий сторонними подрядчиками, неправильным монтажом, хранением или транспортировкой.
9. ФОРС-МАЖОР
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение стало следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), которые стороны не могли предвидеть или предотвратить. К таким обстоятельствам относятся, но не ограничиваются: природные катаклизмы (землетрясения, наводнения, ураганы и т.п.), пожары, эпидемии, пандемии, военные действия, акты терроризма, введение чрезвычайного или военного положения, забастовки, принятие нормативных актов органов государственной власти или местного самоуправления, а также любые иные обстоятельства, признанные форс-мажорными в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.2. Дополнительно к форс-мажорным обстоятельствам относятся:
— Введение санкций или иных ограничительных мер, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору, включая, но не ограничиваясь, заморозкой активов, запретом на экспорт, отказом иностранных контрагентов или поставщиков от работы с российскими юридическими или физическими лицами.
— Отказ поставщиков, производящих компоненты, материалы или оборудование, необходимые для выполнения обязательств по Договору, от взаимодействия с Поставщиком, если данный отказ обусловлен политическими, экономическими или иными ограничениями, вне контроля Поставщика.
9.3. Поставщик оставляет за собой право в случаях форс-мажорных обстоятельств или связанных с ними ограничений заменять отдельные компоненты изделий на аналогичные или обладающие улучшенными характеристиками без предварительного уведомления Покупателя, при условии, что такие замены:
Замена компонентов производится в рамках улучшения технологического процесса, оптимизации производства или в случае невозможности использования первоначально указанных компонентов (например, вследствие их снятия с производства, ограничения поставок или иных объективных причин).
Данное условие не исключает обязанность Поставщика предоставлять гарантийные обязательства на изделие в полном объёме, в соответствии с настоящим Договором.
9.4. Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательств вследствие наступления форс-мажорных обстоятельств, обязана уведомить другую сторону в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента их наступления, предоставив соответствующие подтверждающие документы (например, сертификат торгово-промышленной палаты или иные официальные документы).
9.5. Сроки исполнения обязательств по настоящему Договору продлеваются на период действия форс-мажорных обстоятельств. Если форс-мажорные обстоятельства продолжаются более 3 (Трех) месяцев, каждая из сторон вправе инициировать переговоры о расторжении настоящего Договора либо о пересмотре его условий.
9.6. Настоящий пункт не освобождает Покупателя от обязательств по оплате уже поставленных Изделий или выполненных работ.
10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1. Стороны договорились разрешать все спорные вопросы, которые могут возникнуть в процессе исполнения настоящего Договора, путем переговоров, с обязательным досудебным претензионным порядком их разрешения.
10.2. В случае недостижения согласия сторонами спор может быть передан на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы в порядке, определенном действующим законодательством РФ.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента акцепта и действует до исполнения сторонами соответствующих обязательств.
12. ОБМЕН ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ
12.1. Юридически значимыми сообщениями в рамках настоящего Договора считаются сообщения, касающиеся существенных условий исполнения обязательств по Договору, а также документы и информация, подтверждающие исполнение или изменение обязательств, такие как: акты приёма-передачи, уведомления о поставке, претензии, подтверждения получения и прочие документы.
12.2. Стороны соглашаются, что обмен юридически значимыми сообщениями и документами может осуществляться следующими способами:
12.3. Сообщение считается полученным, если:
12.3.1. Документы, отправленные электронными средствами связи, считаются полученными в день отправки, если иное не доказано Покупателем.
12.4. Юридически значимые действия в отношении исполнения договора также могут подтверждаться с помощью СМС-кодов. Если сообщение подтверждается с помощью SMS, процедура выглядит следующим образом:
12.5. Для целей идентификации сторон в рамках настоящего раздела используются:
12.5.1 Покупатель может указать в качестве контактных номеров телефонов/адресов электронной почты данные своих представителей, имеющих право исполнения договора. В таком случае обмен юридической информацией, а также действия по исполнению Договора с таким представителем равносильны аналогичным действиям непосредственно с Покупателем. Данные таких представителей могут быть указаны в Договоре, Комментариях в Счете, или Спецификации и считаются подтвержденными с момента осуществления Покупателем действий по вышеуказанным документам, такими как : оплата, подписание или иные конклюдентные действия.
12.6. Стороны соглашаются, что уведомления о расторжении Договора, существенных изменениях его условий или другие действия, требующие нотариального или официального подтверждения, должны осуществляться в письменной форме с использованием оригиналов документов.
13 . ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
13.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме по взаимному соглашению Сторон и подписаны уполномоченными на то представителями.
13.2. Досрочное расторжение настоящего Договора может иметь место по соглашению сторон, либо по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
13.2.1 В соответствии со статьей 26.1 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», Покупатель не вправе отказаться от изделий надлежащего качества, которые поставляются как индивидуально-определённые и не могут быть использованы для иных целей. В случае одностороннего отказа Покупателя от таких изделий, Поставщик вправе потребовать с Покупателя компенсацию фактически понесённых затрат, связанных с подготовкой и осуществлением поставки данных изделий.
13.3. Риск случайного повреждения Изделий, оборудования и результатов Работ переходит к Покупателю с момента передачи Изделий.
13.4. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Каждый экземпляр имеет равную юридическую силу, в том числе в виде скан-копии.
13.5 Любые изменения и дополнения к данному Договору действительны только в случае их изложения в письменной форме и подписания обеими Сторонами. Оформленные сторонами настоящего Договора документы, связанные с его исполнением, которые переданы посредством факсимильной и/или электронной связи (e-mail, мессенджеры), а также их скан-копии имеют юридическую силу для сторон, могут быть предоставлены в качестве судебных доказательств при условии, что они обладают реквизитами, указывающими на адресата и дату отправления.
13.6 Отношения сторон по настоящему договору регулируются положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, применимыми к договору поставки. Исключением являются только монтажные работы, которые регулируются положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, применимыми к договору подряда. При этом Изделия, являющиеся предметом настоящего договора, поставляются как готовая продукция и не признаются результатом работ по договору подряда.
| Поставщик | Покупатель |
| Индивидуальный предприниматель Шачин Антон Сергеевич 119146, г. Москва, Комсомольский проспект д.35 кв.56 ИНН 770704080870 Расчетный счет: 40802810638000041998 ПАО Сбербанк БИК 044525225 |
