1. ПРЕАМБУЛА. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Публичная оферта является официальным публичным предложением, исходящим либо от ООО «Кулайт», либо от Индивидуального предпринимателя Шачина Антона Сергеевича (далее по тексту — «Поставщик»), с одной стороны, и адресованным неограниченному кругу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, далее по тексту — «Покупатель», с другой стороны, совместно именуемыми — «Стороны», а каждый индивидуально — «Сторона», заключить на одинаковых для всех условиях и в электронном виде Договор на нижеизложенных условиях.
1.2. Актуальная редакция Публичной оферты опубликована Поставщиком на веб-сайте и круглосуточно доступна для любого посетителя по постоянному URL адресу: https://coulight.ru/docs/oferta_UL/
1.3. Заключение Договора осуществляется в момент принятия пользователем условий Публичной оферты путем совершения акцепта (п. 2 ст. 437 ГК РФ, п. 3 ст. 438 ГК РФ), в результате чего, указанное лицо становится Покупателем в рамках Договора заключенного с Поставщиком. Акцепт равносилен заключению Договора в простой письменной форме на условиях, изложенных в Публичной оферте, без подписания сторонами его письменного экземпляра, что создает для сторон взаимные права и обязанности, за неисполнение которых, наступает установленная законом ответственность.
1.4. Акцепт — это полное и безоговорочное принятие Покупателем условий Публичной оферты путем совершения одного или нескольких конклюдентных действий:
Указанные конклюдентные действия, совершенные по отдельности или в совокупности, имеют для сторон юридическую силу письменного согласия. Обмен сообщениями, подтверждающими акцепт, может осуществляться через электронную почту, мессенджеры (WhatsApp, Telegram и т.д.), а также с использованием сканированных копий подписанных документов.
1.5. Покупатель получил от Поставщика необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую возможность их правильного выбора, предусмотренную Законодательством Российской Федерации.
1.6. Если Покупатель не согласен с условиями Публичной оферты целиком, либо ее отдельными частями, Поставщик настоятельно призывает Покупателя воздержаться от совершения акцепта, оформления заказа или иного использования веб-сайта.
1.7. Предложение о заключении Договора не может быть отозвано Покупателем самостоятельно и действует до даты его отзыва Поставщиком, при условии фактической доступности и работоспособности веб-сайта, за исключением иных случаев, предусмотренных законом.
1.8. Срок действия Договора: до полного исполнения сторонами своих обязательств.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. В порядке и на условиях, определенных Договором, Поставщик обязуется по поручению Покупателя поставить индивидуальный товар (далее — «Товар»), указанный в Приложении (Спецификации) к Договору, или в Счете на оплату.
2.2. Покупатель обязуется принять и своевременно оплатить поставленный Товар.
2.2. Под Товаром стороны понимают один или несколько Товаров , самостоятельно выбранных Покупателем и согласованных сторонами в Приложении (Спецификации) к Договору или Счете на оплату, которые содержат основные характеристики Товара, объем и сроки поставки, сроки доставки, стоимость Товара, а также порядок оплаты. В случае если срок поставки в вышеуказанных документах не указан, то сроком исполнения обязательства по поставке считается срок в 80 рабочих дней.
2.3. Приложение (Спецификация) к Договору является его неотъемлемой частью после ее подписания обеими сторонами.
2.4. Стороны пришли к соглашению, что Товар является дорогостоящим, в целом имеет индивидуально-определенные свойства, в связи с чем, может быть использовано исключительно Покупателем.
3. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА
3.1. Покупатель вправе лично знакомиться с образцами (моделями) или эскизами доступных для изготовления Товаров, цветом, фактурой, рисунками, иными характеристиками Товара в случае оформления Покупателем платного выезда сотрудника Поставщика (замерщика) по местонахождению Покупателя, а также бесплатно посредством каталогов, буклетов, проспектов, иных информационных материалов, средств связи и фотоснимков, представленных на веб-сайте. Опубликованные на веб-сайте www.coulight.ru материалы носят справочный характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию о свойствах и характеристиках Товара, включая цвет, фактуру, размеры, формы и другие его характеристики.
3.2. Поставщик составляет Приложение (Спецификацию) к Договору на основании заявки Покупателя и передает ее для подписания одним из предусмотренных способов. Заказ на изготовление Товара считается оформленным с момента заключения сторонами Приложения (Спецификации) к Договору или выставления соответствующего счета.
3.3. Заказ считается оформленным и принятым к исполнению после его оплаты в согласованном порядке и подтверждения Поставщиком. Подтверждение должно содержать номер заказа или иной способ его идентификации, позволяющий Покупателю получить информацию о заключенном Договоре и его условиях. Подтверждение может быть передано по электронной почте, мессенджерам (таким как WhatsApp, Telegram и другие), по номеру телефона (звонок, SMS-сообщение) или иным согласованным сторонами способом.
3.6. Покупатель обязуется уведомить Поставщика в письменной форме о наличии любых обязательств перед третьими лицами, которые могут повлиять на исполнение обязательств по настоящему Договору, в том числе обязательств, связанных с конкретными сроками или характеристиками Товара.
4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1. Покупатель обязуется оплатить Поставщику стоимость Товара, а также сопутствующие работы по его монтажу, или другие работы и услуги если таковые предусмотрены, по цене и в сроки, согласованные сторонами в Приложении (Спецификации) к Договору. Оплата цены Товара и сопутствующих работ производится в национальной валюте Российской Федерации – рубль, посредством совершения безналичного платежа с помощью электронной платежной системы (специальной платежной ссылки), подключенной к веб-сайту, либо на основании выставленного Поставщиком счета не позднее 5 (пяти) календарных дней.
4.2. Поставщик вправе устанавливать иные способы оплаты на свое усмотрение.
4.3. Поставщик вправе изменять цену в одностороннем порядке, размещая актуальную информацию на веб-сайте или сообщая ее Покупателю иными способами. Новые цены не применяются к уже оформленным и подтвержденным заказам.
4.4. Обязательство Покупателя по оплате считается исполненным в момент зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
4.5. Проценты на сумму предварительной оплаты (аванса) не начисляются и не подлежат уплате Поставщиком.
4.6. Поставщик вправе предусмотреть для Покупателя оптовые скидки, бонусы, акционные предложения и иные льготные условия оказания услуг или стоимости Товаров, в отношении всех или отдельного Покупателя. Данные условия могут быть предусмотрены: специальной акцией, реферальной программой (кодом или ссылкой), получением промокода, иными индивидуальными случаями на усмотрение Поставщика. Предложение в рамках действующих акций или иных льготных условий оказания услуг (продажи Товаров) ограничены сроками их проведения, о чем Покупатель информируется посредством веб-сайта или средств связи.
5. ПРИЕМКА ТОВАРА
5.1. Поставщик обязуется уведомить Покупателя о готовности Товара к передаче любым из следующих способов:
— направлением письменного уведомления на электронный адрес Покупателя;
— передачей информации через систему электронного документооборота (ЭДО);
— иным способом, согласованным Сторонами.
5.2. Покупатель обязуется осуществить приемку Товара по количеству и качеству не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления о готовности Товара к передаче.
5.3. Передача Товара подтверждается следующими документами, оформленными и подписанными Сторонами:
— накладная на передачу Товара;
— акт приема-передачи (при необходимости);
— иные документы, согласованные Сторонами.
Указанные документы могут быть подписаны:
— бумажной форме;
— в виде скан-копий, направленных через электронную почту;
— в форме электронного документа через систему ЭДО, используемую Сторонами.
Подпись на документах, переданных в виде скан-копий или через ЭДО, имеет юридическую силу, равнозначную подписи на бумажных носителях.
5.4. В случае если Покупатель не осуществит приемку Товара в установленный срок и не направит мотивированный отказ от принятия Товара, Товар считается принятым Покупателем без возражений по количеству и качеству.
5.5. Покупатель вправе предъявить претензии по количеству или качеству Товара в течение срока приемки, установленного пунктом 2 настоящего раздела. По истечении указанного срока претензии по количеству и качеству Товара не принимаются, за исключением скрытых дефектов, выявленных в течение гарантийного срока (если применимо).
5.6. В случае необоснованного отказа Покупателя от приемки Товара Поставщик вправе:
— Удерживать аванс или требовать возмещения понесённых расходов;
— Требовать оплаты за хранение Товара;
— Воспользоваться иными правами, предусмотренными настоящим Договором или действующим законодательством.
6. ДОСТАВКА И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
6.1. Доставка изготовленного Товара осуществляется силами Поставщика по адресу, согласованному сторонами в Приложении (Спецификации) к Договору либо иным предусмотренным Договором способом в процессе обмена юридически значимыми сообщениями.
6.2. В случае, если Спецификациями предусмотрены дополнительные монтажные работы, должна исполняться совокупность следующих условий:
6.2.1. Покупатель предоставляет Поставщику помещения для монтажа, в которых завершены строительные и отделочные работы;
6.2.2. Монтажные поверхности, к которым закрепляются Товара готовы, покрыты финишным покрытием.
6.2.3. Если требуется подключение Товаров к электрическим сетям Покупателя, то выводы подключения сделаны согласно требованиям Поставщика, а также имеют соответствующие автоматические выключатели и отключены от электропроводки.
6.2.4. В помещении, где осуществляется монтаж, присутствуют розетки с напряжением 230В для подключения инструмента не далее чем в 10 метрах от места монтажа.
6.2.5. Подключение Товаров к электрическим сетям и слаботочный сетям контроля:
— в случае подключения Товара к кнопочному выключателю, кнопка и ее схема подключения должны соответствовать требованиям Поставщика;
— в случае подключения Товара к системам умного дома Поставщик производит непосредственную физическую коммутацию Товаров к силовым и слаботочным выводам, однако настройку работы Товаров (сценарии, обратная связь, коммуникационные протоколы и т. п) осуществляется силами Покупателя и подрядчиком последнего;
— в случае необходимости Поставщик предоставляет необходимые параметры подключения двигателей Товара к системе умного дома.
— при необходимости специфических параметров управления Товарами, такие параметры должны обязательно указываться в спецификации и согласовываться с Поставщиком. Если подобные параметры не указаны, то управление Товаром соответствует параметрам, предусмотренным Поставщиком для подобных Товаров;
— требования по функциональности Товаров не могут превосходить их функциональность, заданную выбранными приводами (электродвигателями) и конструктивом Товаров.
6.3. Необходимость и сроки монтажа Товара согласовывается сторонами в Приложении (Спецификации) к Договору.
7. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ МОНТАЖНЫХ РАБОТ
7.1. Поставщик обязуется не позднее 5 (пяти) календарных дней после выполнения работ известить Покупателя о готовности результата работы к сдаче.
7.2. Покупатель обязан с участием Поставщика осмотреть и принять выполненную работу, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, заявить об этом Поставщику не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента выявления.
7.3. Покупатель обязуется осуществить с участием Поставщика приемку результата работы (осмотр, проверку и принятие), не позднее 5 (пяти) календарных дней после получения извещения от Поставщика о готовности результата работы к сдаче.
7.4. Приемка выполненной работы осуществляется в месте, согласованном сторонами в Приложении (Спецификации) к Договору либо иным разрешенным по Договору способом обмена юридически значимыми сообщениями.
7.5. Акт сдачи-приемки выполненных работ подписывается сторонами по месту приемки выполненной работы либо дистанционно, с помощью разрешенных по Договору средств и способов обмена юридически значимыми сообщениями.
7.6. При обнаружении в ходе приёмки недостатков результата работы составляется Акт о недостатках, подписываемый обеими сторонами. В акте должны быть указаны перечень выявленных недостатков и сроки их устранения. В случае, если Покупателем будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Поставщик своими силами и без увеличения стоимости работ, обязан переделать эти работы, обеспечив их надлежащее качество.
7.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Покупателем несет Поставщик.
7.8. При просрочке передачи или приемки результата работы риски случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, а также результата выполненной работы несет сторона, допустившая просрочку.
7.9. Моментом полного выполнения работ и исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору является день подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. В случае, если сторона необоснованно уклоняется от его получения или подписания, Акт сдачи-приемки выполненных работ считается подписанным по истечению 10 (десяти) календарных дней с момента его отправки.
8. ГАРАНТИИ
8.1. Гарантийный срок на Товара, изготовленные Поставщиком, составляет 12 месяцев.
8.2. Гарантия недействительна в следующих случаях:
— при неправильной эксплуатации Товаров и (или) неправильном подключении или настройке, если она произведена с нарушениями инструкций Поставщика;
— при повреждении Товаров в результате несчастного случая, затопления, пожара, и иных аналогичных причин;
— при механических повреждениях, возникших по вине Покупателя;
8.3. В случае обнаружения несоответствия Товара качеству, выявленных в процессе использования (скрытые дефекты), в течение гарантийного срока, факт которых подтвержден актом, подписанным уполномоченными представителями сторон, Поставщик обязан произвести устранение недостатков или замену некачественного Товара в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента доставки Товара на производство Поставщика.
8.4. В случае замены Товара, гарантийный срок исчисляется с момента его (Товара) поставки
8.5. В случае заказа Покупателя Товаров, превышающих предельные размеры, способы управления или вес, то ответственность за работоспособность Товаров возлагается на Покупателя.
9. УСЛОВИЯ ВОЗВРАТА
9.1. Покупатель не вправе отказаться от Товара надлежащего качества, имеющего индивидуально-определенные свойства, так как указанный товар может быть использован исключительно приобретающим его потребителем.
9.2. Покупатель при обнаружении недостатков выполненной работы вправе по своему выбору потребовать:
— безвозмездного устранения недостатков; соответствующего уменьшения цены выполненной работы;
— безвозмездного изготовления другого Товара из однородного материала такого же качества или повторного выполнения работы, при этом Покупатель обязан возвратить ранее переданные ему Поставщиком Товары;
— возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков выполненной работы своими силами или третьими лицами.
9.3. Поставщик вправе отказать Покупателю в обмене или возврате Товара, если сочтет, что обнаруженный недостаток Товара является следствием его неправильной эксплуатации, либо если имеют место механические и иные его повреждения.
9.4. Поставщик вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору в случае объективной невозможности исполнения обязательств, о чем он обязан уведомить Покупателя. В таком случае Поставщик обязуется вернуть все внесенные денежные средства Покупателя.
9.5 В случае отказа Покупателя от исполнения обязательств по настоящему Договору, включая приемку Товара, Поставщик вправе:
— удержать сумму аванса, перечисленного Покупателем, в качестве штрафа за отказ от исполнения обязательств;
— взыскать дополнительные расходы, понесенные в связи с изготовлением Товара, если они превышают сумму аванса.
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10.1. В случае нарушения обязательств, возникших из Договора, виновная сторона несет ответственность, предусмотренную Договором и законодательством Российской Федерации. Нарушением условий Договора является неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя по Договору обязательств, то есть
исполнение с нарушением условий, предусмотренных содержанием настоящего Договора.
10.2. Покупатель подтверждает свое согласие на заключение Договора в соответствии с существенными условиями, изложенными в Приложении (Спецификации) к Договору или Счете на оплату.
10.3. Покупатель несет персональную ответственность за достоверность предоставленных при оформлении заказа данных, правильность выбора Товара в соответствии со своими пожеланиями, обязуется использовать все предоставленные Поставщиком средства в целях надлежащего ознакомления с образцами (моделями) или эскизами доступных для изготовления Товаров, цветом, фактурой, рисунками, иными характеристиками Товара, и принимает на себя все негативные последствия, вызванные неправильным выбором.
10.4. В случае просрочки поставки Товаров Поставщик уплачивает неустойку за каждый день просрочки в размере 0,1%, но не более 10% от стоимости недопоставленных Товаров.
10.5. В случае просрочки оплаты Покупатель оплачивает неустойку за каждый день просрочки в размере 0,1%, но не более 10% от стоимости Товаров и стоимости дополнительных работ, услуг.
10.6. Требование неустойки является правом, а не обязанностью сторон, соответственно исчисление неустойки начинается в момент предъявления письменной претензии заинтересованной Стороной.
10.7. Поставщик не несёт ответственности за любые штрафы, неустойки или иные санкции, наложенные на Покупателя третьими лицами в результате ненадлежащего исполнения Покупателем своих обязательств перед такими третьими лицами, независимо от того, связаны ли они с просрочкой поставки, качеством Товара или иными обстоятельствами.
10.8. Покупатель обязуется уведомить Поставщика в письменной форме о наличии любых обязательств перед третьими лицами, которые могут повлиять на исполнение обязательств по настоящему Договору, в том числе обязательств, связанных с конкретными сроками или характеристиками Товара.
10.9. Поставщик не несёт ответственности за любые косвенные убытки Покупателя, включая, но не ограничиваясь, упущенной выгодой, репутационными потерями, штрафами, пенями или другими санкциями, наложенными третьими лицами.
10.10. В случае, если Покупатель не уведомил Поставщика о наличии значимых обязательств перед третьими лицами или о возможных рисках, Покупатель несёт ответственность за все последствия, вызванные таким бездействием.
11. ФОРС-МАЖОР
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств, взятых на себя по Договору в случае, если неисполнение или ненадлежащее исполнение таких обязательств явилось следствием действия непреодолимой силы, которая имела место после заключения Договора, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны (военной или контртеррористической операции), действий органов государственной власти, в т.ч. иностранных государств, международных санкций, отказа поставщиков необходимых комплектующих от их поставки в адрес покупателей, зарегистрированных в РФ, или других независящих от сторон обстоятельств.
11.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору в связи с действием непреодолимой силы, обязана своевременно, но не позднее следующего дня после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую сторону, с представлением обосновывающих (подтверждающих такие обстоятельства) документов, в т.ч. выданных компетентными органами.
12. ОБМЕН ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫМИ СООБЩЕНИЯМИ
12.1. Обмен юридически значимыми сообщениями. связанными с возникновением, изменением или прекращением обязательств, основанных на Договоре, либо содержащих иную информацию, имеющую правовое значение для сторон, направляются сторонами друг другу исключительно с помощью способов и средств связи, предусмотренных настоящим разделом Договора, с использованием реквизитов, указанных в Договоре, на веб-сайте, содержащихся в ЕГРЮЛ (ЕГРИП), а также переданных Покупателем в процессе совершения акцепта.
12.2. Соблюдение вышеуказанных требований достоверно свидетельствует о совершении этих действий конкретной стороной, имеет юридическую силу, может быть использовано в качестве доказательств в суде и является неотъемлемой частью Договора.
12.3. Стороны согласовали следующие возможные способы и средства связи для обмена документами и иными юридически значимыми сообщениями: электронная почта, скан-копии документов, системы электронного документооборота.
12.4. Отправка электронных документов предполагает отправку документов как без их предварительного документирования на бумажном носителе либо документов, изготовленных на бумажном носителе, переведенных в электронную форму с помощью средств сканирования). Набранный текст (тело) электронного сообщения также признается сторонами электронным документом.
12.5. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность доступа к собственным средствам связи, не передавать доступ третьим (не уполномоченным) лицам, и принимают на себя обязательства предпринимать все необходимые и достаточные меры защиты во избежание несанкционированного доступа.
12.6. Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга обо всех случаях компрометации собственных средств связи, а также о невозможности открытия или просмотра файлов по причине их повреждения или иным причинам, не зависящим от адресата. В отсутствие такого уведомления документы и иные юридически значимые сообщения, направленные стороной с учетом имеющейся у адресата информации, признаются надлежащими.
13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1. Публичная оферта содержит весь объем договоренностей между сторонами в отношении предмета, срока, цены и других существенных условий Договора, которые отменяют и делают недействительными все другие обязательства или представления, которые могли быть приняты или сделаны сторонами в устной или письменной форме до совершения акцепта.
13.2. После совершения акцепта все предыдущие устные или письменные соглашения между сторонами признаются утратившими свою силу, а стороны руководствуются исключительно условиями Договора. Во всем ином, что не предусмотрено Договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации, а в случае отсутствия нормы права, регулирующей возникшие правоотношения, сложившимися обычаями делового оборота и научной доктриной.
13.3. Поставщик имеет право в одностороннем порядке вносить изменения или дополнения в Договор путем внесения изменений к текущей редакции либо путем утверждения новой редакции Публичной оферты.
13.4. Поставщик обязан уведомить Покупателя о внесении изменений или утверждении новой редакции Публичной оферты в день их вступления в силу, путем публикации указанных изменений на веб-сайте.
13.5. Если Покупатель продолжает совершать встречные действия после внесения изменений в Публичную оферту, подразумевается, что такие встречные действия выражают полное и безоговорочное согласие Покупателя с Публичной офертой в новой редакции, на основании ранее совершенного им акцепта.
13.6. Новая редакция Публичной оферты распространяется на всех Покупателей, в т. ч. совершивших акцепт ранее даты вступления указанных изменений в силу.
При этом, стороны понимают и соглашаются с тем, что указанные изменения применяются к ним исключительно в той части правоотношений, которые возникнут после их вступления в силу.
13.7. Стороны признают, что, если какое-либо из отдельных положений Договора становится недействительным в течение срока его действия, вследствие изменения законодательства или на основании решения суда, остальные положения Договора являются обязательными для сторон в течение срока действия Договора.
13.8. В случае изменения у какой-либо из сторон реквизитов, инициирующая изменения сторона обязана незамедлительно, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента изменений, уведомить об этом другую сторону. При этом стороны соглашаются с тем, что уведомления и платежи, совершенные по старым адресам или реквизитам, до поступления уведомления об их изменении, считаются должным и надлежащим исполнением.
13.9. Публичная оферта составлена на русском языке, в соответствии с законодательством Российской Федерации, опубликована на веб-сайте в свободном доступе, ее подлинный экземпляр хранится по местонахождению Поставщика.
14. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
14.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.
14.2. Перед обращением в суд стороны обязуются принять меры для досудебного урегулирования спора путем направления претензии. Срок ответа на претензию составляет 10 (десять) рабочих дней с момента её получения.
15. РЕКВИЗИТЫ ПОСТАВЩИКА
| Наименование: | Общество с ограниченной ответственностью «Кулайт» |
| ОГРН: | 1187746170358 |
| ИНН: | 7704451620 |
| Почтовый адрес: | Москва, Б. Саввинский пер., д. 12 стр.18 |
| Юридический адрес: | Москва, Комсомольский проспект д. 35 кв. 56 |
| E-mail: | info@coulight.ru |
| Контактный номер | +7 499 647-56-07 |
| Наименование: | Индивидуальный предприниматель Шачин Антон Сергеевич |
| ОГРНИП: | 322774600654416 |
| ИНН: | 770704080870 |
| Почтовый адрес: | Москва, Б. Саввинский пер., д. 12 стр.18 |
| Юридический адрес: | Москва, Комсомольский проспект д. 35 кв. 56 |
| E-mail: | info@coulight.ru |
| Контактный номер | +7 499 647-56-07 |
